Договор подряда на земельные работы образец

Договор подряда на выполнение работ по внутрихозяйственному землеустройству территории

Договор подряда на земельные работы образец

Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству имеет ряд особенностей.

Порядок расчетов чаще всего происходит поэтапно путем подписания акта сдачи-приема выполненных работ, на основании которого заказчик оплачивает подрядчику аванс или окончательный расчет за выполнение первого, второго или завершающего этапа работы.

Оплата всех работ производится в течение трех рабочих дней, не считая субботы, воскресенья и других праздничных дней, после того как подписывается акт сдачи-приема.

Права, обязанности и другие условия

В договоре необходимо прописать права и обязанности сторон, а также установленный порядок разрешения споров между ними. Это делается на случай возникновения недопонимания. Указаны условия внесения изменений в данный договор путем заключения разного рода дополнительных соглашений.

Что насчет форс-мажорных обстоятельств?

Немаловажным условием является и разрешение вопросов, связанных с рисками и чрезвычайными обстоятельствами. В конце договора обязательно следует указать, плательщиком каких налогов является каждая из сторон, и прописать свои реквизиты. В конце договора каждая сторона ставит свою подпись и печать.

Заказчик в любое время может проверить ход и качество выполнения задания, а также обязан своевременно произвести оплату заказа. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, одна сторона не несет ответственности перед другой за невыполнение обязательств.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя работы по внутрихозяйственному землеустройству территории, указанной п.1.2 договора.

1.2. Работы по изучению состояния земель будут проводиться на территории (далее по тексту – «Участок») , расположенной по адресу .

1.3. Внутрихозяйственное землеустройство Участка включает в себя следующие работы: .

1.4.

Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в технических условиях на выполнение работ, разработанных на основании соответствующих нормативных правовых актов, и являются обязательными для исполнения Подрядчиком землеустроительных работ по условиям настоящего договора и осуществления государственной экспертизы землеустроительной документации. Технические условия являются частью настоящего Договора.

1.5. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.6. Землеустроительная документация, являющаяся результатом проектно-изыскательских работ по настоящему договору подлежит обязательному согласования и утверждению уполномоченными органами. Подрядчик гарантирует утверждение изготовленной им землеустроительной документации уполномоченными органами.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Подрядчик обязан:

  • выполнять работы в соответствии с Техническими условиями, землеустроительной документацией имеющейся в отношении Участка и иными исходными данными;
  • по окончании землеустроительных работ по настоящему договору передать Заказчику готовые к согласованию и проекты внутрихозяйственного землеустройства;
  • согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов).

2.2. Подрядчик не вправе передавать исполненное по Договору третьим лицам без согласия Заказчика.

2.3.

Заказчик обязан:

  • уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
  • оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре;
  • согласовывать с Подрядчиком результаты выполненных работ (этапов);
  • использовать выполненные работы на цели, предусмотренные Договором;
  • не передавать исполненное по Договору третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия Подрядчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет рублей, включая НДС.

3.2. В течение банковских дней после подписания настоящего Договора Заказчик обязуется перечислить Подрядчику, в порядке предварительной оплаты, аванс в размере % от общей стоимости работ по договору, что составляет рублей, включая НДС.

3.3. Заказчик обязуется оплатить оставшуюся часть стоимости работ по договору после принятия от Подрядчика по актам сдачи-приемки работы в течение банковских дней после их подписания.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями технических условий, а также нормами действующего законодательства РФ, регулирующего земельные отношения.

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, определяется техническими условиями.

4.3. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническими условиями.

4.4. Заказчик обязуется принять работу в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.4.2 настоящего Договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.

5.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесенных им затрат.

5.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.4.4 настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику за дни просрочки неустойку в размере % от суммы подлежащей оплате Заказчиком по условиям 3.1., 3.3. договора.

5.4. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим Договором работ в размере % от суммы аванса, определенной п.3.2. договора.

5.5. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в согласованные сторонами сроки.

5.6. За невыполнение работ по устранению недостатков в установленный Договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от общей стоимости работ, определенной п.3.1. договора. Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день срока сдачи работ.

5.7. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае неурегулирования спорных вопросов предают разрешение спора в арбитражный суд.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. При существенном возрастании стоимости работ, оказываемых Подрядчику третьими лицами (субподрядчиками), которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик может, при согласии Заказчика, оплатить увеличение установленной цены Договора.

6.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.

6.3. В необходимых случаях Стороны в развитие и уточнение Договора заключают дополнительные соглашения.

6.4. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

6.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. Землеустроительная документация, являющаяся итогом проектно-изыскательских работ по настоящему договору составляется Подрядчиком в 3-х экземплярах, один из которых передается .

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: //dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8

Договор подряда на земляные работы образец

Договор подряда на земельные работы образец

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями (ст. 721 ГК РФ).

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Гарантия качества результата работы, если ионе не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (ст. 722 ГК РФ).

В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (п. 1 ст. 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (ст. 724 ГК РФ).

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ

__________________________________________, именуемое в

дальнейшем Заказчик, в лице ____________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемая в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение ________________________________ (виды работ), объем которых и сроки сдачи (разово, поэтапно) определяются прилагаемым перечнем и сметой-заказом, которые являются неотъемлемой частью договора.

1.2. Стоимость работ по договору определяется договорной ценой, составляющей _________ рублей.

Оплата производится по мере сдачи промежуточных видов работ платежными поручениями.

1.3. Срок предоставления Заказчиком утвержденной проектно-сметной и другой документации установлен до «___»____20__г.

II. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силамис соблюдением норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу.

Срок окончательного выполнения работы устанавливается «___»________20__г. Сроки выполнения отдельных этапов определяются прилагаемым календарным планом.

2.1.2. о готовности подлежащих сдаче промежуточных работ письменно извещать Заказчика за ______ дней.

2.1.3. принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества.

2.1.4. в случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за _____ дней.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. принять от Подрядчика выполненную работу в ________ срок со дня получения от него письменного извещения об ее окончании.

2.2.2. оплатить работу Подрядчику в сроки, установленные договором.

III. Ответственность сторон

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств стороны несут имущественную ответственность:

3.1.1. за нарушение сроков (начала и окончания) выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере _______ стоимости невыполненных работ,

3.1.2. в случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недоделки за счет Подрядчика в пределах ______% общей сметной стоимости работ,

3.1.3. за просрочку передачи проектно-сметной документации и другой технической документации Подрядчику в сроки, установленные договором, Заказчик уплачивает штраф в размере _______ руб. за каждый день просрочки.

IV. Дополнительные условия

4.1. Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов.

4.2. Настоящий договор составлен в 2-экземплярах и хранится у каждой из сторон.

V. Срок действия договора

Срок действия настоящего договора установлен с «___»_____20__г.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Договор подряда на земляные работы: скачать образец-бланк договора подряда на земляные работы

Возведение любого здания, в том числе и сооружения – это достаточно кропотливый и затратный процесс, как по времени, так и по финансовым средствам. Важным этапом в этом процессе являются земляные работы, которые свою очередь состоят из нескольких пунктов:

— разработка грунта и его перемещение;

— устройство главного основания и прокладка подземных коммуникаций;

— доставка грунта, песка, щебня, бетона и асфальта по месту назначения;

Стоит также отметить, что на практике принято различать земляные, подводные и подземные работы.

Предмет договора подряда на земляные работы

Независимо от вида работ все эти действия требуют профессионального и ответственного подхода к организации и строгого соблюдения комплекса требований СНиП. От того, как будут выполненные земляные работы, будет в дальнейшем зависеть всё строительство.

Вот поэтому главная задача заказчика – это выбрать честного и хорошего подрядчика, имеющего опыт и всю необходимую техническую базу.

Как только вы определились с выбором, важно заключить с подрядчиком соглашение, а иным словами – юридический договор подряда на земляные работы, в котором прописываются все условия сотрудничества.

Согласно данному документу одна сторона (подрядчик) обязывается выполнить по заданию заказчика указанные виды земельных работ и сдать их в установленные сроки. В свою очередь заказчик должен принять этот результат и произвести полную оплату.

Условия договора подряда на земляные работы

Согласно Гражданскому кодексу РФ этот договор является возмездным, консесуальным и взаимным. Прежде, чем договор подряда на земляные работы скачать бланк вы сможете, следует разобраться в его смысле.

Начнём из самого главного – предмет договора. В данном случае выступает результат выполненной работы.

Важно расписать все земляные работы, которые должен выполнить подрядчик, с использованием той или иной строительной техники и разрешительной документации.

При этом, если в договоре подряда не предусмотрено личное выполнение земляных работ подрядчиком, то он имеет право привлекать третьих лиц, так званных субподрядчиков. Однако, ответственность за выполнение работ несёт генеральный подрядчик.

Следующий момент по договору подряда на земляные работы – это сроки выполнения работ, с указанием начального и финального старта. Возможен вариант распределения выполнения земельных работ по этапам. Для этого необходимо составить график. Для примера можно взять договор подряда на земляные работы образец.

И, конечно же, составляя образец договора подряда на земляные работы, необходимо определиться с ценой работ. Как правило, стоимость сделки формируется путём составления сметы. Смета по договору подряда на выполнение земляных работ может быть в «твёрдой» форме, при которой не допускаются изменения, и приблизительной, с возможностью корректировки цен.

Итак, Вы имеете возможность подготовить и скачать договор подряда на земляные работы на конструкторе договоров ПростоDOCS.

Договор подряда (выполнения работ) —
образец (типовая форма)

Источник: //liberty64.ru/dogovor-podrjada-na-zemljanye-raboty-ob.html

Договор по разработке грунта

Договор подряда на земельные работы образец

Планом на сутки является конкретное воплощение оперативного планирования, которое представляющее ограниченную часть задания на месяц автотранспортного предприятия.

В принятом порядке заказы попадают в грузовую группу, где их сразу регистрируют в особенном журнале. Данные документы дают основание для заполнения соответствующих им пунктов суточного плана. Прием заявок в этой цепочке стал основным звеном оперативного плана на одну рабочую смену, что подтверждается договором транспортировки грунта.

Договор по перевозкам, срок которых — один год заключают после утверждения плана транспортировок.

Правила

Особенности и технология разработки котлована под фундамент

Это же подтверждает типовая технологическая карта на земляные работы, которая есть практически у любого архитектора.

Разработка котлована с помощью экскаватора Как видим, без разработки котлованов на стройке не обойтись.

Не имеет значения, будете работать вы вручную, с помощью техники или же разработка грунта во время всех процессов будет проводиться комбинированным способом.

Разработка котлованов

Полный комплекс работ по разработке котлованов для промышленного и гражданского строительства. На основе результатов инженерных исследований, прошедших экспертизу, в строгом соответствии с проектом, с соблюдением сроков, оговоренных в договоре подряда.

Открыты для сотрудничества с застройщиками и строительными компаниями Москвы и Московской области.

  • Выравнивание ландшафта и предварительная очистка места проведения работ*.
  • Обустройство ограждений.
  • Разметка площадки и выемка грунта с использованием специальной техники высокой производительности (рытье котлована согласно размерам, предусмотренным проектом строительства).
  • Выполнение дренажных работ (при необходимости).
  • Вывоз грунта для утилизации.
  • Планировка поверхности грунта вокруг и внутри котлована

*Возможно заключение отдельного договора на проведение демонтажа зданий, находящихся на месте будущего строительства и подлежащих сносу.

Находящиеся в собственности компании автопарк и ремонтная база позволяют вырыть котлован любого размера и исключить риск срыва графика проведения работ из-за простоев, вызванных поломкой техники, или недостаточности технических ресурсов. Заказы на большие объемы работ выполняются по льготным ценам, а постоянные клиенты могут пролонгировать сроки внесения оплаты.

Мы настроены на длительные партнерские отношения и ответственно относимся к взятым на себя обязательствам. SummaryService Type Provider Name ТПК Вендор Area Москва и Московская область DescriptionРазработке котлованов для промышленного и гражданского строительства.

Договор на земляные работы

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г. Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1. вскрытие кабельных желобов и лотков, а также механизированные работы, например, выемка грунта при помощи механических вспомогательных средств, например, гидравлических экскаваторов, бульдозеров, грейферов, а также выемка грунта при помощи иного ударного инструмента.

Договор подряда на забор грунта на период паводковых мероприятий

2.2.

2.4. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика]. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Работа по намыву, загрузке и доставке грунта должна быть выполнена в срок с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

3.2. Сроки проведения работ могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком путем оформления дополнительного соглашения к договору.

Договор на вывоз грунта — образец составления

Так что кому как ни вам следить за порядком на строительной площадке. Правда, опытные транспортные компании просто не позволят ни вам, ни себе оказаться в неловких ситуациях.

А чтобы избежать недоразумений и споров, не только составят точный и понятный договор на вывоз грунта, но еще и проведут устную консультацию. Конечно, о разрешении возможных споров и форс-мажорных обстоятельств в договоре все равно следует указать — официальный документ, как-никак.

Если вы хотите избежать каких-либо разногласий и двусмысленных ситуаций, вам нужно обратиться в серьёзную транспортную компанию, с внушающим уважение опытом работы, с индивидуальным подходом к любому заказчику, со знанием тонкостей проведения земляных работ.

Такой компанией и является ГК «Единство» — персонал, состоящий из профессионалов своего дела, проследит за выполнением всех условий договора. А когда сотрудничаешь с опытными серьёзными людьми, то и себе не позволишь расслабиться.

Профессиональный адвокат юридическая защита

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

1.1. Важно Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.3.5.2.2.

Источник: //ukpravoedelo.ru/dogovor-po-razrabotke-grunta-74558/

Договор на выполнение земляных работ образец

Договор подряда на земельные работы образец

Стороны обеспечивают соблюдение строительных норм и правил техники безопасности при организации эксплуатации механизмов на объекте. График работы: 6 дней в неделю, не менее 8 часов в сутки.

Договор действителен до 31. 12. 2007 г. 6. Обязательства «Исполнителя» Для выполнения условий настоящего договора «Исполнитель» обязуется: После оплаты «Заказчиком» аванса, в течении трёх дней предоставить технику (экскаватор, гидромолот) на объект и начать работу.

Оказать предусмотренные настоящим договором услуги в объеме, и в сроки, указанные в настоящем договоре. Обеспечить оказание услуг в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1.

  • вскрытие кабельных желобов и лотков, а также
  • механизированные работы, например, выемка грунта при помощи механических вспомогательных средств, например, гидравлических экскаваторов, бульдозеров, грейферов, а также выемка грунта при помощи иного ударного инструмента.

Для проведения этих работ необходим наряд-допуск на выполнение земляных работ, а при проведении этих работ на территории Заказчика дополнительно требуется разрешение на выполнение работ.

  1. Зоной безопасности считается зона, ограниченная не менее 1 м с каждой стороны от линии, измеряя от внешнего края трубопровода/кабельной трассы (далее именуются линии), а также зона над линиями до уровня поверхности.

В пределах этой зоны безопасности применение машин запрещено. Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

Накладные для перевозки мусора, после сверки, подписываются ответственными представителями «Заказчика» и «Исполнителя» в конце рабочей смены. Накладные на перевозку оформляются ответственным представителем «Заказчика» с указанием в них наименования объекта, наименования машины, ФИО водителя, количества вывезенного замусоренного грунта и скрепляются штампом.

Данные накладных и актов выполненных работ, являются основанием для выписки счета-фактуры за оказанные Услуги. Акты выполненных работ составляются в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу и хранятся у «Заказчика» и «Исполнителя». 4.

При превышении объёма предполагаемых работ, «Заказчик» оплачивает работу согласно п.

Предмет договора Предметом настоящего договора является оказание «Исполнителем» услуг по извлечении и транспортировке 5000 Кбм грунта, находящихся по адресу: и дальнейшей их утилизации. 2.

Стоимость услуг Стоимость оказываемых «Исполнителем» услуг по настоящему договору определяется ценой обозначенной в данном договоре и рассчитывается по фактически вывезенному объёму единицей автотранспорта с учетом НДС.

Стоимость извлечения 1 Кбм замусоренного грунта и вывоз его на свалку, 300 рублей в кузове автосамосвала. При возникновении необходимости оказания «Исполнителем» дополнительных услуг Стороны составляют Протокол договорной цены, который станет приложением к настоящему договору. 3.

за № «Управление» закрепляет за «Заказчиком» для строительства наименование объекта земельный участок площадью квадратных метров в границах, обозначенных в акте об отводе границ участка в натуре. 1.2.

На предоставленном участке «Подрядчик» обязан возвести производственных зданий кв. м, жилой площади кв. м, общей сметной стоимостью млн. руб. 1.3. «Подрядчик» должен приступить к строительным работам на участке не позднее « » 201 г.

1.3. настоящего договора.

пересадить в срок до __________________ подлежащие сносу зеленые насаждения: берез ________________шт.,тополей _______________ шт., кустов _______________ шт.

и оплатить гражданам до начала строительства стоимость фруктово-ягодных насаждений и посевов, отчуждаемых у них, по оценке комиссии «Управления»;2.2.5.

содержать отводимый ему участок и прилегающие к нему улицы, проезды, санитарно-защитные зоны в должном санитарном состоянии;2.2.6. до момента сноса строений, перечисленных в п. 2.2. (б, в) производить поддерживающий ремонт этих строений и не ухудшать жилищно-бытовых условий проживающих;2.2.7.

сохранить все зеленые насаждения на участке, не подлежащие пересадке или вырубке согласно письменного разрешения или согласования Управления ГО и ЧС г. Сыктывкара РК ;2.2.8. не нарушать существующие водостоки;2.2.9.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

Узнайте к чему:  Договор залога будущего урожая образец

1.1. При использовании переносных электрических приборов необходимо соблюдать соответствующие предписания и периодичность проведения технического обслуживания и проверок (не менее одного раза в полгода; на строительных площадках каждые три месяца).

Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

    При транспортировке, хранении, перегрузке, утилизации и применении загрязняющих воду веществ необходимо соблюдать принципы обращения с такими веществами. Мыть транспортные средства, рабочие машины и прочие сооружения разрешается только в предусмотренных для этого местах. Забор и отвод воды из систем пожаротушения разрешается только в целях тушения пожаров. Почва/грунтовые воды

Вредные вещества всех видов не должны приводить к загрязнению почвы и грунтовых вод.

При производстве работ проводить оптимизацию использования отведенных участков постоянного и временного землепользования с целью уменьшения площади техногенного воздействия. Применяемые машины и устройства должны быть герметичными или быть защищены посредством поддонов.

11. Реквизиты сторон Исполнитель: ООО » … Обеспечить пожарно-сторожевую охрану объекта и нести ответственность за сохранность механизмов и другого имущества «Исполнителя». 8. Разрешение споров Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путем переговоров между сторонами.

При выполнении настоящего договора Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в арбитражном суде. 9. Ответственность сторон Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством. 10. Обеспечить выполнение Работ своими или привлеченными силами, надлежащего качества.

В случае привлечения к выполнению Работ третьих лиц, всю ответственность за их действия в рамках договора подряда на выполнение работ и услуг перед Заказчиком несет Подрядчик.3.2.2.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ.ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1.

Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г.

Узнайте к чему:  Претензия о навязанной услуге образец

Сыктывкар « » 201 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

Вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.3.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения Работы.3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется:3.4.1. Предоставить Подрядчику объём Работ.3.4.2.

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.3.5.2.2. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.3.6.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору:4.1.1.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков и сроков их устранения за счет Подрядчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

Договор подряда на выполнение земляных работ котлована

Цена является окончательной и не подлежит изменению в течение всего времени действия настоящего Договора.2.2. Оплата производится после выполнения Работ, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом, в установленные сроки.

Допускается поэтапная оплата Работ, а также выплата аванса в счет выполнения будущих Работ. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ3.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.3.2. ПОДРЯДЧИК обязуется:3.2.1.

Образец договора подряда на выполнение работ

Договор подряда на земельные работы образец

г. __________

_____________г.

ООО «Организация №1», в лице директора Иванова И.И., действующего на основании устава, именуемое Заказчик, с одной стороны, и ООО «Организация №2», в лице директора Васильева В.В., действующего на основании Устава, именуемое Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется:

-выполнить по заданию Заказчика следующую работу: резка металлолома и демонтаж оборудования с применением газовой резки с условием, что размеры металлоконструкций, полученные при порезке должны соответствовать ГОСТам;
-cдать результат Заказчику.

Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения этих работ и обеспечить техникой для вывозки и погрузки.

2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ПОДРЯДА

2.1. Выполненные работы должны быть произведены в полном объеме и в установленные договорам сроки.

3. ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛЫ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Заказчик, предоставляет Подрядчику площадку для резки металла.

3.2 Подрядчик несет ответственность за соблюдения техники безопасности при выполнении работ по договору.

3.3. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору, Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль по выполнению работ, оформляет с Подрядчиком акты выполненных работ.

3.4. Подрядчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет технический и производственный контроль по качеству работ, включая контроль качества рабочей документации, приемочный контроль, а также принимает оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля, за выполнением работ.

3.5 Подрядчик должен обеспечить в ходе выполнения работ все необходимые мероприятия по обеспечению требований охраны труда, техникой безопасности, охраны окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности.

3.6. Допускать к работе персонал, обученный безопасным приемам работы, соответствующей квалификации.

3.7. Обеспечить прохождение своими работниками вводного инструктажа по охране труда и противопожарной безопасности на территории Заказчика перед началом работ.

3.8. Обеспечить вывоз мусора, надлежащее содержание и уборку строительной площадки.

3.9. Обеспечить охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений в ходе выполнения работ до завершения работ и приемки Заказчиком готового объекта, либо по дополнительному соглашению с Заказчиком силами Службы безопасности Заказчика.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется исходя из фактического объема:-резка металла из 5А в 2А (300х300) по цене _________рублей за 1 тонну без учета НДС.-резка металла из 3А в 2А (300х300) по цене _________ рублей за 1 тонну без учета НДС.

-демонтаж оборудования по цене ___________ рублей за 1 тонну без учета НДС.

4.2. При возникновении дополнительных работ сверх договорной цены, Подрядчик обязан предварительно согласовать их объем с Заказчиком, с оформлением дополнительного соглашения к договору, за подписью уполномоченным лицом Стороны.

4.3. Оплата за выполнение работ производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-премки фактического веса металлолома, определенного путем взвешивания на складе Заказчика. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на р./счет подрядчика

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

— В течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора передать подрядчику строительную площадку.

— Обеспечить в необходимом количестве временное освещение места производственных работ.Обеспечить прием и взвешивание разрезанного металлолома.

5.2. Подрядчик обязуется:

— В ходе выполнения работ по настоящему договору обеспечить безопасность труда своего персонала, а также соблюдать противопожарную безопасность.— Нести ответственность за сохранность находящихся в демонтаже материалов и оборудования до сдачи объекта рабочей комиссии.

— Установить своими силами за свой счет в сроки, установленные двухсторонними актами недостатки в выполненной работе, возникшие по вине Подрядчика..

– Возвратить заказчику в течение 15-ти дней все материалы, оборудование, конструкции поставляемые Заказчиком, которые полностью не использованы при завершении работ по графику.

— Сдать разрезанный металлолом Заказчику на территории.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Источник: //oformitely.ru/dogovor_podrjada_na_vypolnenie_rabot.html

Знахарь закона
Добавить комментарий